N. 652266 - BE-63170-LOT3 (piloté) (c94230fc-4ac6-4231-bbf6-45d13bd2b696) Veuillez trouver ci-dessous le marché public belge sélectionné.
mercredi 25 juin 2025
Sujet: LOT 3-Marché de travaux ayant pour objet les travaux d'installations HVAC et sanitaires d'un nouveau bâtiment et du bâtiment "Tri Postal" existant dans le cadre du projet A6K-E6K Hub d'innovation et de formation. Lot piloté.
Veuillez trouver ci-dessous le marché public belge sélectionné.
Description succinte
: PREAMBULE Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la construction d’un nouveau bâtiment (E6K) et la réhabilitation du « Tri Postal » existant (A6K) dans le cadre du projet « A6K – E6K : développement du Hub d’innovation et de formation numérique et technologique à Charleroi » sis Quai de la Gare du Sud, 1 à 6000 CHARLEROI. Afin d’assurer une certaine continuité temporelle, et en raison de l’ampleur et de la complexité du site et des travaux, le projet est subdivisé en plusieurs lots. DESCRIPTION Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : Lot 3 relatif aux travaux d’installations HVAC et Sanitaires du nouveau bâtiment (E6K) et du bâtiment « Tri Postal » existant (A6K) (lot piloté).
| N. 652266 (c94230fc-4ac6-4231-bbf6-45d13bd2b696) | |
| Numéro de référence: | BE-63170-LOT3 (piloté) |
| Date de publication: | 13/11/2024 |
| Date limite: | |
| Type: |
result can-standard (29) Avis d'attribution de marché – directive générale, régime ordinaire |
| Type de procédure: | Procédure ouverte |
| Type de marché: | Travaux |
| Région: | Hainaut |
| Pouvoir public
: Igretec, boulevard Mayence, 1, 6000 Charleroi BEL, Monsieur MEKAOUI Redouane Fonction : Architecte - Développeur de projet construction Mail : redouane.mekaoui@igretec.com Monsieur DUPONT Arnaud Fonction : Chef de Département Etudes Efficience Energétique et Durabilité – Ingénieur en Techniques Spéciales Mail : arnaud.dupont@igretec.com Adresse : Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi. +32 71202811 |
|
| Publication JOUE: | Oui |
| Publication BDA: | Oui |
| Send Eten: | Non |
| Forum: | Non |
| Eauctions: | Non |
| Eawarding: | Non |
| Terms of reference documents: | Non |
| Accompanying documents: | Non |
| Cahier de charges lu/revu par Govex: | Oui |
| Complément d'information rajouté par Govex: | Non |
Lot nº:
Titulaire
LOT-0001
Date conclusion marché:
offres reçues: 3
Valeur totale estimée: 0
Offre la plus basse - la plus élevée:
Date conclusion marché:
offres reçues: 3
Valeur totale estimée: 0
Offre la plus basse - la plus élevée:
Le marché/lot n'a pas été attribué
Criterias
AWARD
LOT-0001
price - Le présent marché est attribué au soumissionnaire sélectionné ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse. L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’adjudicateur est celle qui, parmi toutes les offres régulières, a obtenu le plus de points sur base du ou des critère(s) d’attribution repris ci-dessous. Le critère d’attribution pour l’attribution du marché est : critère d'attribution unique : le prix.
LOT-0001
price - Le présent marché est attribué au soumissionnaire sélectionné ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse. L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’adjudicateur est celle qui, parmi toutes les offres régulières, a obtenu le plus de points sur base du ou des critère(s) d’attribution repris ci-dessous. Le critère d’attribution pour l’attribution du marché est : critère d'attribution unique : le prix.
Extraits
Belgique: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
LOT 3-Marché de travaux ayant pour objet les travaux d'installations HVAC et sanitaires d'un nouveau bâtiment et du bâtiment "Tri Postal" existant dans le cadre du projet A6K-E6K Hub d'innovation et de formation. Lot piloté.
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Igretec
Forme juridique de l’acheteur: Groupement d’autorités publiques
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: LOT 3-Marché de travaux ayant pour objet les travaux d'installations HVAC et sanitaires d'un nouveau bâtiment et du bâtiment "Tri Postal" existant dans le cadre du projet A6K-E6K Hub d'innovation et de formation. Lot piloté.
Description: PREAMBULE Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la construction d’un nouveau bâtiment (E6K) et la réhabilitation du « Tri Postal » existant (A6K) dans le cadre du projet « A6K – E6K : développement du Hub d’innovation et de formation numérique et technologique à Charleroi » sis Quai de la Gare du Sud, 1 à 6000 CHARLEROI. Afin d’assurer une certaine continuité temporelle, et en raison de l’ampleur et de la complexité du site et des travaux, le projet est subdivisé en plusieurs lots. DESCRIPTION Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : Lot 3 relatif aux travaux d’installations HVAC et Sanitaires du nouveau bâtiment (E6K) et du bâtiment « Tri Postal » existant (A6K) (lot piloté).
Identifiant de la procédure: 5f7c8ff3-b76d-4915-bbe0-14bb0fa5a556
Identifiant interne: BE-63170-LOT3 (piloté)
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: DELAI D'EXECUTION : Le délai d’exécution du marché (à savoir le Lot 3) est de : .+/- 640 jours calendrier (calculé pour un début de chantier estimé en novembre 2024 ). Pour le marché, la fin des travaux est obligatoirement fixée au 31/08/2026. Le nombre de jours mentionné ci-dessus est donné à titre indicatif, seule la date de de fin fait foi. CLAUSES PARTICULIERES PREVUES DANS LE CADRE DE CE MARCHE : pilotage : voy. A2.95 - clauses sociales flexibles : voy A2.6 - clauses anti-dumping social : voy. A2.91 - clauses DNSH (Do Not Significant Harm) : voy. A2.92.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: BE-63170-LOT3 (piloté)
Description: Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Lot 3 relatif aux travaux d’installations HVAC et Sanitaires du nouveau bâtiment (E6K) et du bâtiment « Tri Postal » existant (A6K) (lot piloté).
Identifiant interne: 1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Le présent marché est attribué au soumissionnaire sélectionné ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse. L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’adjudicateur est celle qui, parmi toutes les offres régulières, a obtenu le plus de points sur base du ou des critère(s) d’attribution repris ci-dessous. Le critère d’attribution pour l’attribution du marché est : critère d'attribution unique : le prix.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Le présent marché est attribué au soumissionnaire sélectionné ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse. L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’adjudicateur est celle qui, parmi toutes les offres régulières, a obtenu le plus de points sur base du ou des critère(s) d’attribution repris ci-dessous. Le critère d’attribution pour l’attribution du marché est : critère d'attribution unique : le prix.
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.12 Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 15 et 60 jours
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état -
Informations relatives aux délais de recours: 15 et 60 jours
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Igretec -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Igretec -
6. Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Igretec
Numéro d’enregistrement: 0201741786
Adresse postale: boulevard Mayence, 1
Ville: Charleroi
Code postal: 6000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
Point de contact: Monsieur MEKAOUI Redouane Fonction : Architecte - Développeur de projet construction Mail : _hidden_@igretec.com Monsieur DUPONT Arnaud Fonction : Chef de Département Etudes Efficience Energétique et Durabilité – Ingénieur en Techniques Spéciales Mail : _hidden_@igretec.com Adresse : Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.
Adresse électronique: _hidden_@igretec.com
Téléphone: +32 71202811
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: _hidden_@publicprocurement.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'état
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Adresse postale: Rue de la Science, 33
Ville: Bruxelles
Code postal: 1040
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: _hidden_@conseiletat.be
Téléphone: +32022349470
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5852fae2-e42a-4bb7-a9d0-82675c36e823 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/11/2024 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/11/2024 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication