N. 1444394 - 21044 001 (c7afc834-265d-4cba-a305-6e736724c0ce) Veuillez trouver ci-dessous le marché public belge sélectionné.

dimanche 14 décembre 2025
Abonnement
Recherche gratuite
>Support
Sujet: Travaux d'installation panneaux photovoltaïques
  Veuillez trouver ci-dessous le marché public belge sélectionné.
Description succinte : le marché comprend la livraison et mise en fonction et réception de systèmes solaires photovoltaïques sur 7 toitures du domaine de la Cité joyeuse asbl
N. 1444394 (c7afc834-265d-4cba-a305-6e736724c0ce)
Numéro de référence: 21044 001
Date de publication: 11/12/2025
Date limite: 12/01/2026
Date de renouvellement: 29/05/2026
 
Type: competition
cn-standard (16)
Avis de marché – directive générale, régime ordinaire
Type de procédure: Inconnu
Type de marché: Travaux
Région: Bruxelles
Pouvoir public :
la Cité Joyeuse asbl, Rue de la Cité joyeuse 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean BEL
+32 24642016
Publication JOUE: Non
Publication BDA: Oui
Send Eten: Non
Forum: Oui
Eauctions: Non
Eawarding: Non
Terms of reference documents: Non
Accompanying documents: Oui
Cahier de charges lu/revu par Govex: Oui
Complément d'information rajouté par Govex: Non
Criterias
AWARD
LOT-0001
- documents du marché
AWARD
LOT-0001
cost - Prix
AWARD
LOT-0001
quality - Délai d'exécution et qualité du planning.
AWARD
LOT-0001
quality - Qualité du matériel
Extraits

Belgique: Travaux de couverture de panneaux solaires
Travaux d'installation panneaux photovoltaïques

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel: la Cité Joyeuse asbl
Forme juridique de l’acheteur: Organisation qui passe un marché subventionné par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection sociale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre: Travaux d'installation panneaux photovoltaïques
Description: le marché comprend la livraison et mise en fonction et réception de systèmes solaires photovoltaïques sur 7 toitures du domaine de la Cité joyeuse asbl
Identifiant de la procédure: 19a5b143-0ae3-46ab-a32a-a7e5c6a63505
Identifiant interne: 21044 001
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
Principales caractéristiques de la procédure: Pour ce marché, les réglementations nationales de la procédure suivante seront appliquées : procédure négociée directe avec publication préalable

2.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique

2.1.4 Informations générales

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001

Titre: 21044 001 - 1
Description: Le marché comprend l’installation des panneaux mais également le raccordement électrique de ceux-ci aux différents tableaux.
Identifiant interne: 1

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée

Date de début: 23/02/2026
Date de fin de durée: 29/05/2026

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution et qualité du planning.
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité du matériel
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: voir documents du marché
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution: documents du marché

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 12/01/2026 12:00 +01:00
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: oui

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: tribunal de première instance Bruxelles
Informations relatives aux délais de recours: 15 jours calendrier après la date de notification de l'attribution

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel: la Cité Joyeuse asbl
Numéro d’enregistrement: 0407963093_3187
Adresse postale: Rue de la Cité joyeuse 2
Ville: Molenbeek-Saint-Jean
Code postal: 1080
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: _hidden_@lacitejoyeuse.be
Téléphone: +32 24642016
Télécopieur: +32 24650581
Adresse internet: http://www.lacitejoyeuse.be
Rôles de cette organisation:
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: _hidden_@publicprocurement.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Adresse internet: https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Nom officiel: tribunal de première instance Bruxelles
Numéro d’enregistrement: 0003
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis: 4ce0e1ad-46f0-4a5e-864c-1e3d9d00a1c3 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/12/2025 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 11/12/2025 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français