N. 1648975 - REMY_PNDAPP 20260515 (fe469b02-e0d4-4182-b7e6-9114566094e0) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
woensdag 20 mei 2026
Onderwerp: Marché de travaux de réfection des cours de récréation de l'école St Rémy
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Beknopte beschrijving
: Le présent marché de travaux, a pour objet tous fournitures, transports, main d’œuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution des travaux suivants : Rénovation complète des 3 cours de récréation, y compris égouttage et mur de soutènement et renouvellement du préau de l’école Saint-Rémy, sise, rue de la Libération, 4 à 1440 Braine le Château
Extracten
België: Bouwwerkzaamheden
Marché de travaux de réfection des cours de récréation de l'école St Rémy
Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Ecole Saint-Rémy ASBL
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Marché de travaux de réfection des cours de récréation de l'école St Rémy
Beschrijving: Le présent marché de travaux, a pour objet tous fournitures, transports, main d’œuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution des travaux suivants : Rénovation complète des 3 cours de récréation, y compris égouttage et mur de soutènement et renouvellement du préau de l’école Saint-Rémy, sise, rue de la Libération, 4 à 1440 Braine le Château
Identificatiecode van de procedure: 3c5b7098-62f8-400a-8dca-460618b87cf3
Interne identificatiecode: REMY_PNDAPP 20260515
Type procedure: Andere procedure in één fase
Belangrijkste kenmerken van de procedure: Pour ce marché, les réglementations nationales de la procédure suivante seront appliquées : procédure négociée directe avec publication préalable
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Aanvullende aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Land: België
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aanbestedingsstuk
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Lot global : Marché de travaux de réfection des cours de recréation
Beschrijving: Le présent marché de travaux, a pour objet tous fournitures, transports, main d’œuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution des travaux suivants : Rénovation complète des 3 cours de récréation, y compris égouttage et mur de soutènement et renouvellement du préau de l’école Saint-Rémy, sise, rue de la Libération, 4 à 1440 Braine le Château
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Land: België
Aanvullende informatie:
5.1.3 Geraamde duur
Andere looptijd: Onbekend
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
5.1.7 Strategische aanbestedingen
5.1.9 Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk
5.1.11 Aanbestedingsstukken
Adres van de aanbestedingsstukken: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/fe469b02-e0d4-4182-b7e6-9114566094e0/documents
Ad-hoccommunicatiekanaal:
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 19/06/2026 09:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Nog niet bekend
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon
Informatie over de termijnen voor beroep: 19 juin 2026
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Ecole Saint-Rémy ASBL
Registratienummer: 0417328840_43081
Postadres: 4 rue de la Libération
Stad: Braine-Le-Château
Postcode: 1440
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Land: België
E-mail: _hidden_@skynet.be
Telefoon: 0495 59 69 52
Rollen van deze organisatie:
Koper
8.1 ORG-0002
Officiële naam: SPF Stratégie et Appui
Registratienummer: BE001
Postadres: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Stad: Bruxelles
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
E-mail: _hidden_@publicprocurement.be
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Officiële naam: Tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon
Registratienummer: 0308357753
Stad: Nivelles
Postcode: 1400
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Land: België
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 9f5d20b4-0ed3-4dd5-97bd-6bf8aaab99f4 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 15/05/2026 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 15/05/2026 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Frans