N. 752545 - PPP0XX-260/4088/2024/41 (554f837f-42de-480c-a1e2-7cf0e1420df1) Veuillez trouver ci-dessous le marché public belge sélectionné.
lundi 14 octobre 2024
Sujet: Agencement Exposition ''PASSERELLE STEM'' de SPARKOH!
Veuillez trouver ci-dessous le marché public belge sélectionné.
Description succinte
: Agencement Exposition ''PASSERELLE STEM'' de SPARKOH!
| N. 752545 (554f837f-42de-480c-a1e2-7cf0e1420df1) | |
| Numéro de référence: | PPP0XX-260/4088/2024/41 |
| Date de publication: | 30/09/2024 |
| Date limite: | 25/10/2024 |
| Date de renouvellement: | 23/04/2025 |
| Type: |
competition cn-standard (16) Avis de marché – directive générale, régime ordinaire |
| Type de procédure: | Inconnu |
| Type de marché: | Travaux |
| Région: | Hainaut |
| Pouvoir public
: SPARKOH!, Rue de Mons 3, 7080 Frameries BEL, Christophe Lasnier +32 65612104 |
|
| Publication JOUE: | Non |
| Publication BDA: | Oui |
| Send Eten: | Non |
| Forum: | Oui |
| Eauctions: | Non |
| Eawarding: | Non |
| Terms of reference documents: | Non |
| Accompanying documents: | Non |
| Cahier de charges lu/revu par Govex: | Oui |
| Complément d'information rajouté par Govex: | Non |
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - Une liste des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certificat de bonne exécution et de résultats pour au moins 3. Niveau(x) minimal(aux): Aux moins 3 références pour des travaux dont les montants sont supérieurs à 60.000€ hors TVA
LOT-0001
tp-abil - Une liste des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certificat de bonne exécution et de résultats pour au moins 3. Niveau(x) minimal(aux): Aux moins 3 références pour des travaux dont les montants sont supérieurs à 60.000€ hors TVA
SELECTION
LOT-0001
ef-stand - La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.Niveau(x) minimal(aux): Montant minimum couvert sera de 500.000 € hors TVA
LOT-0001
ef-stand - La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.Niveau(x) minimal(aux): Montant minimum couvert sera de 500.000 € hors TVA
SELECTION
LOT-0001
sui-act - Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
LOT-0001
sui-act - Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
SELECTION
LOT-0001
other - Agréation et enregistrement des entrepreneurs
LOT-0001
other - Agréation et enregistrement des entrepreneurs
AWARD
LOT-0001
cost (50) - Prix
LOT-0001
cost (50) - Prix
AWARD
LOT-0001
quality (15) - Le délai prévisionnel réaliste de réalisation des travaux
LOT-0001
quality (15) - Le délai prévisionnel réaliste de réalisation des travaux
AWARD
LOT-0001
quality (15) - La pertinence, le réalisme et la précision du modus operandi des travaux et de l'organisation de chantiers proposée par le soumissionnaire afin de garantir le délai d'exécution proposé au critère 2
LOT-0001
quality (15) - La pertinence, le réalisme et la précision du modus operandi des travaux et de l'organisation de chantiers proposée par le soumissionnaire afin de garantir le délai d'exécution proposé au critère 2
AWARD
LOT-0001
quality (20) - Qualité des équipements proposés
LOT-0001
quality (20) - Qualité des équipements proposés
Extraits
Belgique: Installation de cloisons
Agencement Exposition ''PASSERELLE STEM'' de SPARKOH!
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: SPARKOH!
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Loisirs, culture et culte
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Agencement Exposition ''PASSERELLE STEM'' de SPARKOH!
Description: Agencement Exposition ''PASSERELLE STEM'' de SPARKOH!
Identifiant de la procédure: dea6b945-4236-4430-8ff6-a1d755df4d81
Identifiant interne: PPP0XX-260/4088/2024/41
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421152 Installation de cloisons
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: (voir Déclaration sur l'honneur)
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Agencement Exposition ''PASSERELLE STEM'' de SPARKOH!
Description: Agencement Exposition ''PASSERELLE STEM'' de SPARKOH!
Identifiant interne: 2024/41 1_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421152 Installation de cloisons
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de Mons 3
Ville: Frameries
Code postal: 7080
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: SPARKOH!
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 13/11/2024
Date de fin de durée: 23/04/2025
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Une liste des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certificat de bonne exécution et de résultats pour au moins 3. Niveau(x) minimal(aux): Aux moins 3 références pour des travaux dont les montants sont supérieurs à 60.000€ hors TVA
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.Niveau(x) minimal(aux): Montant minimum couvert sera de 500.000 € hors TVA
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
Critère:
Type: Autre
Description: Agréation et enregistrement des entrepreneurs
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 50
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Le délai prévisionnel réaliste de réalisation des travaux
Pondération (points, valeur exacte): 15
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: La pertinence, le réalisme et la précision du modus operandi des travaux et de l'organisation de chantiers proposée par le soumissionnaire afin de garantir le délai d'exécution proposé au critère 2
Pondération (points, valeur exacte): 15
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Qualité des équipements proposés
Pondération (points, valeur exacte): 20
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: anglais, français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 25/10/2024 11:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 120 Jour
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de première instance de MONS
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPARKOH!
Organisation qui reçoit les demandes de participation: SPARKOH!
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: SPARKOH!
Numéro d’enregistrement: BE0462311896
Adresse postale: Rue de Mons 3
Ville: Frameries
Code postal: 7080
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Point de contact: Christophe Lasnier
Téléphone: +32 65612104
Télécopieur: +32 65612199
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal de première instance de MONS
Numéro d’enregistrement: BE0308.357.753
Adresse postale: RUE DE NIMY, 35
Ville: MONS
Code postal: 7000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Téléphone: +32 65356511
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 14d28d99-b244-422a-b298-429eb71e6f85 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 30/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 30/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication