N. 26/2020 - 059944-2020 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zondag 5 mei 2024
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 26/2020 - 059944-2020
Publicatiedatum:06/02/2020
Uiterste datum:11/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:FR
Onderwerp:
Bouwwerkzaamheden
Aanbestedende overheid:
Société du Grand Paris 52504601700030
CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000, 45200000, 45210000, 45221242, 71322500
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden.
Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden.
Bouwen van gebouwen.
Bouwen van spoorwegtunnel.
Technische ontwerpen van verkeersinstallaties.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société du Grand Paris 52504601700030 2-4 mail de la Petite Espagne - immeuble Le Moods Saint-Denis 93200 Selma Mouloud Telefoon: +33 182462000 _hidden_@societedugrandparis.fr Fax: +33 182462031 http://www.societedugrandparis.fr https://www.marches-publics.gouv.fr https://www.marches-publics.gouv.fr https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=421513&orgAcronyme=s2d

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché de conception-réalisation relatif à la partie sud de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express (M1_Cr_15o)

2020DC001_cand

La présente procédure, passée en application du code de la commande publique, a pour objet de sélectionner le titulaire du marché de conception-réalisation portant sur la partie sud de la ligne 15 Ouest qui s'étend de l'ouvrage d'interfaces avec la ligne 15 Sud (entre les gares de Pont de Sèvres et de Saint-Cloud) à La Défense. Le marché comprend la conception et la réalisation d'environ 14 km de tunnel, 17 ouvrages annexes, 1 entonnement ainsi que 5 gares, dont une partie en tranche optionnelle.

Île-de-France.

En raison des restrictions relatives au nombre de caractères pouvant figurer dans le présent avis, la description des prestations du marché se trouve dans le document complémentaire, qui doit être consulté par les candidats, et dont les modalités d'obtention sont précisées à la rubrique VI.3) du présent avis.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 120 3 5

Seront sélectionnés pour être admis à remettre une offre les candidats disposant de l'habilitation professionnelle, de la capacité professionnelle et technique ainsi que de la capacité économique et financière appropriées au vu de l'objet de la présente consultation. Si, à l'examen des candidatures reçues, le nombre de candidats disposant de telles capacités est supérieur au nombre maximum de candidats admis à participer, les candidats admis seront sélectionnés après un classement opéré sur la base des critères suivants:

- références (50 %). Au titre de ce critère, il est précisé que seront particulièrement valorisées les références obtenues sur des opérations sensiblement équivalentes au présent marché. Les références prises en compte sont celles transmises au titre du C du III.1.3) du document complémentaire à l'AAPC,

- moyens humains, matériels et mesures employées (35 %) au regard de l'ensemble des éléments transmis dans la note mentionnée au A du III.1.3) du document complémentaire à l'AAPC,

- capacité économique et financière (15 %) qui sera appréciée au regard des éléments transmis au titre du III.1.2) du document complémentaire à l'AAPC. Il est précisé qu'en cas de candidature en groupement, les critères précités donneront lieu à une appréciation globale de la capacité du groupement.

La description des options se trouve dans le document complémentaire mentionné au II.2.4).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Les candidats doivent prendre connaissance et présenter leur dossier de candidature dans les conditions indiquées dans le document complémentaire mentionné au II.2.4).

Les candidats doivent prendre connaissance et présenter leur dossier de candidature dans les conditions indiquées dans le document complémentaire mentionné au II.2.4).

Le candidat présentera un chiffre d'affaires annuel minimal de 500 000 000 EUR en matière de travaux en génie civil, aménagement des ouvrages et systèmes dont un chiffre d'affaires annuel minimal de 250 000 000 EUR concernant les travaux de génie civil.

Les candidats doivent prendre connaissance et présenter leur dossier de candidature dans les conditions indiquées dans le document complémentaire.

Une retenue de garantie de 5 % du montant du marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande. Le titulaire sera également tenu, notamment, à une obligation contractuelle de parfait achèvement dans les conditions qui seront précisées dans le marché. Il sera également tenu par la garantie décennale et la garantie biennale de bon fonctionnement. La SGP se réserve la possibilité de demander au titulaire du marché, dans des conditions qui seront précisées dans les documents de la consultation, la constitution d'une garantie à première demande. La SGP se réserve également la possibilité de demander au titulaire du marché, dans des conditions qui seront précisées dans les documents de la consultation, la constitution de garanties particulières portant, notamment, sur la performance de l'infrastructure, la levée de certaines réserves, l'étanchéité des ouvrages, la protection contre la corrosion ou le serveur de ventilation tunnel.

Financement par la SGP au moyen de ses ressources propres et emprunts. Le prix des tranches fermes et optionnelles est forfaitaire, définitif et révisable dans des conditions qui seront définies dans le marché. La SGP procédera au versement d'avances et d'acomptes dans des conditions qui seront définies dans le marché. Les sommes dues au titulaire seront exprimées et lui seront réglées en euros (EUR). La suite du présent paragraphe figure au sein à la rubrique VI.3) Informations complémentaires.

En cas de présentation sous la forme d'un groupement, aucune forme du groupement n'est exigée. En cas de groupement conjoint, pour l'exécution du marché, le mandataire doit être solidaire.

Les travaux envisagés sont soumis à une autorisation de construire et requièrent l'intervention d'un architecte conformément à l'article 3 de la loi nº 77-2 du 3.1.1977 sur l'architecture. En application de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. La SGP envisage de demander au titulaire de réserver une part des prestations aux PME.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-11 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2020-05-04 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 12

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Suite de la rubrique III.1.7) Le délai de paiement des sommes dues au titre du marché est fixé à 30 jours à compter de la constatation du service fait par le maître d'ouvrage. Le délai de constatation du service fait est fixé à 15 jours maximum à compter de la transmission par le titulaire du projet de décompte mensuel dans l'outil de dématérialisation de paiement. En cas de retard, des intérêts moratoires seront appliqués dans les conditions définies dans le marché. Le mode de règlement est le virement bancaire. Il est précisé que, dans le cas où le marché serait passé avec un groupement, les travaux exécutés par chaque membre du groupement font l'objet d'un paiement à compte unique ouvert au nom du groupement ou du mandataire. En raison des restrictions relatives au nombre de caractères pouvant figurer dans le présent avis, les candidats prendront connaissance du document comprenant les informations complémentaires au présent avis, qui peut être obtenu sur le profil d'acheteur à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr

Tribunal administratif de Montreuil 7 rue Catherine Puig Montreuil 93558 Telefoon: +33 149202000 _hidden_@juradm.fr Fax: +33 149202099 http://montreuil.tribunal-administratif.fr/

Les recours suivants peuvent être exercés devant le tribunal administratif:

- un référé précontractuel au plus tard avant la date de signature du contrat, conformément aux articles L. 551-5 et suivants du Code de justice administrative (CJA),

- un référé contractuel (article L. 551-13 du CJA) à compter de la signature du contrat et dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat (article R. 551-7 du CJA),

- un recours en contestation de validité du contrat (en application de la décision du Conseil d'État du 4.4.2014, département de Tarn-et-Garonne, req. nº 358994), dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des mesures de publicité appropriées. Ce recours peut être accompagné d'un référé-suspension (article L. 521-1 du CJA).

Tribunal administratif de Montreuil 7 rue Catherine Puig Montreuil 93558 Telefoon: +33 149202000 _hidden_@juradm.fr Fax: +33 149202099 http://montreuil.tribunal-administratif.fr/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-04


Tekst in originele taal
 
 AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST 
 Société du Grand Paris 52504601700030 2-4 mail de la Petite Espagne - immeuble Le Moods Saint-Denis 93200 Selma Mouloud Telefoon: +33 182462000 _hidden_@societedugrandparis.fr Fax: +33 182462031 http://www.societedugrandparis.fr https://www.marches-publics.gouv.fr https://www.marches-publics.gouv.fr https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=421513&orgAcronyme=s2d 
 AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT 
 
Marché de conception-réalisation relatif à la partie sud de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express (M1_Cr_15o)
 2020DC001_cand 
La présente procédure, passée en application du code de la commande publique, a pour objet de sélectionner le titulaire du marché de conception-réalisation portant sur la partie sud de la ligne 15 Ouest qui s'étend de l'ouvrage d'interfaces avec la ligne 15 Sud (entre les gares de Pont de Sèvres et de Saint-Cloud) à La Défense. Le marché comprend la conception et la réalisation d'environ 14 km de tunnel, 17 ouvrages annexes, 1 entonnement ainsi que 5 gares, dont une partie en tranche optionnelle.
 
Île-de-France.
 
En raison des restrictions relatives au nombre de caractères pouvant figurer dans le présent avis, la description des prestations du marché se trouve dans le document complémentaire, qui doit être consulté par les candidats, et dont les modalités d'obtention sont précisées à la rubrique VI.3) du présent avis.
 Gunningscriteria Looptijd in maanden 120 3 5 
Seront sélectionnés pour être admis à remettre une offre les candidats disposant de l'habilitation professionnelle, de la capacité professionnelle et technique ainsi que de la capacité économique et financière appropriées au vu de l'objet de la présente consultation. Si, à l'examen des candidatures reçues, le nombre de candidats disposant de telles capacités est supérieur au nombre maximum de candidats admis à participer, les candidats admis seront sélectionnés après un classement opéré sur la base des critères suivants:
- références (50 %). Au titre de ce critère, il est précisé que seront particulièrement valorisées les références obtenues sur des opérations sensiblement équivalentes au présent marché. Les références prises en compte sont celles transmises au titre du C du III.1.3) du document complémentaire à l'AAPC,
- moyens humains, matériels et mesures employées (35 %) au regard de l'ensemble des éléments transmis dans la note mentionnée au A du III.1.3) du document complémentaire à l'AAPC,
- capacité économique et financière (15 %) qui sera appréciée au regard des éléments transmis au titre du III.1.2) du document complémentaire à l'AAPC. Il est précisé qu'en cas de candidature en groupement, les critères précités donneront lieu à une appréciation globale de la capacité du groupement.
 
La description des options se trouve dans le document complémentaire mentionné au II.2.4).
 
 AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN 
 
Les candidats doivent prendre connaissance et présenter leur dossier de candidature dans les conditions indiquées dans le document complémentaire mentionné au II.2.4).
 
Les candidats doivent prendre connaissance et présenter leur dossier de candidature dans les conditions indiquées dans le document complémentaire mentionné au II.2.4).
 
Le candidat présentera un chiffre d'affaires annuel minimal de 500 000 000 EUR en matière de travaux en génie civil, aménagement des ouvrages et systèmes dont un chiffre d'affaires annuel minimal de 250 000 000 EUR concernant les travaux de génie civil.
 
Les candidats doivent prendre connaissance et présenter leur dossier de candidature dans les conditions indiquées dans le document complémentaire.
 
Une retenue de garantie de 5 % du montant du marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande. Le titulaire sera également tenu, notamment, à une obligation contractuelle de parfait achèvement dans les conditions qui seront précisées dans le marché. Il sera également tenu par la garantie décennale et la garantie biennale de bon fonctionnement. La SGP se réserve la possibilité de demander au titulaire du marché, dans des conditions qui seront précisées dans les documents de la consultation, la constitution d'une garantie à première demande. La SGP se réserve également la possibilité de demander au titulaire du marché, dans des conditions qui seront précisées dans les documents de la consultation, la constitution de garanties particulières portant, notamment, sur la performance de l'infrastructure, la levée de certaines réserves, l'étanchéité des ouvrages, la protection contre la corrosion ou le serveur de ventilation tunnel.
 
Financement par la SGP au moyen de ses ressources propres et emprunts. Le prix des tranches fermes et optionnelles est forfaitaire, définitif et révisable dans des conditions qui seront définies dans le marché. La SGP procédera au versement d'avances et d'acomptes dans des conditions qui seront définies dans le marché. Les sommes dues au titulaire seront exprimées et lui seront réglées en euros (EUR). La suite du présent paragraphe figure au sein à la rubrique VI.3) Informations complémentaires.
 
En cas de présentation sous la forme d'un groupement, aucune forme du groupement n'est exigée. En cas de groupement conjoint, pour l'exécution du marché, le mandataire doit être solidaire.
 
Les travaux envisagés sont soumis à une autorisation de construire et requièrent l'intervention d'un architecte conformément à l'article 3 de la loi nº 77-2 du 3.1.1977 sur l'architecture. En application de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. La SGP envisage de demander au titulaire de réserver une part des prestations aux PME.
 
 AFDELING: PROCEDURE 
 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-11 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2020-05-04 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 12 
 AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
Suite de la rubrique III.1.7) Le délai de paiement des sommes dues au titre du marché est fixé à 30 jours à compter de la constatation du service fait par le maître d'ouvrage. Le délai de constatation du service fait est fixé à 15 jours maximum à compter de la transmission par le titulaire du projet de décompte mensuel dans l'outil de dématérialisation de paiement. En cas de retard, des intérêts moratoires seront appliqués dans les conditions définies dans le marché. Le mode de règlement est le virement bancaire. Il est précisé que, dans le cas où le marché serait passé avec un groupement, les travaux exécutés par chaque membre du groupement font l'objet d'un paiement à compte unique ouvert au nom du groupement ou du mandataire. En raison des restrictions relatives au nombre de caractères pouvant figurer dans le présent avis, les candidats prendront connaissance du document comprenant les informations complémentaires au présent avis, qui peut être obtenu sur le profil d'acheteur à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr
 Tribunal administratif de Montreuil 7 rue Catherine Puig Montreuil 93558 Telefoon: +33 149202000 _hidden_@juradm.fr Fax: +33 149202099 http://montreuil.tribunal-administratif.fr/ 
Les recours suivants peuvent être exercés devant le tribunal administratif:
- un référé précontractuel au plus tard avant la date de signature du contrat, conformément aux articles L. 551-5 et suivants du Code de justice administrative (CJA),
- un référé contractuel (article L. 551-13 du CJA) à compter de la signature du contrat et dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat (article R. 551-7 du CJA),
- un recours en contestation de validité du contrat (en application de la décision du Conseil d'État du 4.4.2014, département de Tarn-et-Garonne, req. nº 358994), dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des mesures de publicité appropriées. Ce recours peut être accompagné d'un référé-suspension (article L. 521-1 du CJA).
 Tribunal administratif de Montreuil 7 rue Catherine Puig Montreuil 93558 Telefoon: +33 149202000 _hidden_@juradm.fr Fax: +33 149202099 http://montreuil.tribunal-administratif.fr/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-04