N. 1036379 - PPP193-93/5141/2025_MP_RENO B84 (4b15f59d-c94c-45e3-bd47-32ebbd28c0cb) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
zondag 15 juni 2025
Onderwerp: Rénovation du bâtiment 84
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Beknopte beschrijving
: Ce marché public de travaux porte sur la désignation d’une entreprise de construction générale pour la rénovation et la mise aux normes du bâtiment B84.
Les travaux comprendront la réfection de la toiture et du bardage, le remplacement des châssis et le parachèvement intérieur, l’installation d’un système de chauffage et de ventilation décarboné, la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux usées ainsi que l’amélioration de la sécurité incendie (incluant pour la partie incendie le B76, bâtiment mitoyen du B84).
L’objectif est de sécuriser, moderniser et optimiser la performance énergétique du bâtiment B84.
Versies
| Publicatie datum | NO_DOC_EXT | Relatie | Versie |
|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 1bf7dde1-2418-4427-b7f7-be22d3763abe | 4b15f59d-c94c-45e3-bd47-32ebbd28c0cb | 3 |
| 06/05/2025 | 00a11397-3987-43ee-a90f-1eda90b315bc | 4b15f59d-c94c-45e3-bd47-32ebbd28c0cb | 2 |
| 11/04/2025 | a9531307-ad8a-471b-b660-7b0ea4a7c45a | 4b15f59d-c94c-45e3-bd47-32ebbd28c0cb | 1 |
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - Le soumissionnaire joindra une liste des principaux marchés de travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années (réception provisoire et/ou réception définitive des travaux octroyée au cours des 5 dernières années, à compter de la date d’ouverture des offres du présent marché).Niveau(x) minimal(aux): La présentation de minimum trois références de travaux similaires, c’est-à-dire portant sur la rénovation de bâtiment industriel. Ces références devront comprendre des travaux de gros œuvre, parachèvement et HVAC/électricité. Le montant des travaux de chaque référence devra être de minimum 600.000 € Ces références seront complétées par une fiche signalétique indiquant obligatoirement : o L’adresse du chantier o L’année d’intervention o Une description des travaux réalisés o Le montant HTVA des travaux o Les coordonnées du maître de l’ouvrage
LOT-0001
tp-abil - Le soumissionnaire joindra une liste des principaux marchés de travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années (réception provisoire et/ou réception définitive des travaux octroyée au cours des 5 dernières années, à compter de la date d’ouverture des offres du présent marché).Niveau(x) minimal(aux): La présentation de minimum trois références de travaux similaires, c’est-à-dire portant sur la rénovation de bâtiment industriel. Ces références devront comprendre des travaux de gros œuvre, parachèvement et HVAC/électricité. Le montant des travaux de chaque référence devra être de minimum 600.000 € Ces références seront complétées par une fiche signalétique indiquant obligatoirement : o L’adresse du chantier o L’année d’intervention o Une description des travaux réalisés o Le montant HTVA des travaux o Les coordonnées du maître de l’ouvrage
SELECTION
LOT-0001
sui-act - Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
LOT-0001
sui-act - Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
SELECTION
LOT-0001
other - Agréation et enregistrement des entrepreneurs: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 5
LOT-0001
other - Agréation et enregistrement des entrepreneurs: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 5
AWARD
LOT-0001
cost (90) - Prix
LOT-0001
cost (90) - Prix
AWARD
LOT-0001
quality (10) - Note méthodologique
LOT-0001
quality (10) - Note méthodologique
Extracten
België: Installatiewerkzaamheden in de bouw
Rénovation du bâtiment 84
Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: LIEGE AIRPORT BUSINESS PARK S.A.
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
Activiteit van de aanbestedende instantie: Luchthavenactiviteiten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Rénovation du bâtiment 84
Beschrijving: Ce marché public de travaux porte sur la désignation d’une entreprise de construction générale pour la rénovation et la mise aux normes du bâtiment B84. Les travaux comprendront la réfection de la toiture et du bardage, le remplacement des châssis et le parachèvement intérieur, l’installation d’un système de chauffage et de ventilation décarboné, la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux usées ainsi que l’amélioration de la sécurité incendie (incluant pour la partie incendie le B76, bâtiment mitoyen du B84). L’objectif est de sécuriser, moderniser et optimiser la performance énergétique du bâtiment B84.
Identificatiecode van de procedure: 3b212bb3-4d7a-441b-a810-f2262bc45ac5
Interne identificatiecode: PPP193-93/5141/2025_MP_RENO B84
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
2.1.4 Algemene informatie
Aanvullende informatie: Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d’assister à la visite des lieux. Les soumissionnaires sont priés de s’inscrire au plus tard pour le 29 avril 2025 à 12h, par e-mail en mentionnant le nom des participants (2 personnes maximum par soumissionnaire) et en joignant une copie recto-verso de leur pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) : _hidden_@liegeairport.com et _hidden_@liegeairport.com . Compte tenu des règles d’accès au site aéroportuaire, l’adjudicateur n’acceptera aucune demande tardive d’inscription à la visite obligatoire. La visite est organisée le 05 mai 2025 à 14h et le lieu de rendez-vous est fixé au B50, Aéroport de Liège à 4460 Grâce-Hollogne. Le jour de la visite, les soumissionnaires doivent impérativement être en possession d’une pièce d’identité valide (carte d’identité ou passeport) et d’une chasuble fluorescente et de chaussures de sécurité. Attention, une personne déjà en possession d’un badge aéroportuaire devra présenter ce badge lors de la visite. Si le badge a besoin d’être réactivé, il faudra faire le nécessaire plusieurs jours avant la visite. Dans le cas contraire, l’accès à la visite de site ne sera pas permis. Merci de bien prendre en considération toutes ces informations avant la visite. Un problème de badge ne sera en aucun cas une excuse valable pour remettre une offre sans participation à la visite. Le soumissionnaire qui introduit son offre reconnaît, à la suite de cette visite des lieux : - avoir reçu toutes les informations utiles lui permettant de comprendre l'étendue du marché - s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché - avoir calculé le montant de son offre et tenant compte de cette connaissance du marché et des moyens à mettre en œuvre pour en assurer sa parfaite exécution. Le soumissionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait d’une méconnaissance des moyens à mettre en œuvre pour assurer la parfaite exécution du marché. Cette visite constitue une exigence incontournable pour pouvoir soumettre une offre. L’offre du soumissionnaire qui n’a pas participé à la visite des lieux sera déclarée nulle Lors de la visite, une attestation de visite sera délivrée, dont la copie devra être jointe à l’offre
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/25/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Louter nationale uitsluitingsgronden: (voir Déclaration sur l'honneur)
5. Perceel
5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001
Titel: Rénovation du bâtiment 84
Beschrijving: Ce marché public de travaux porte sur la désignation d’une entreprise de construction générale pour la rénovation et la mise aux normes du bâtiment B84. Les travaux comprendront la réfection de la toiture et du bardage, le remplacement des châssis et le parachèvement intérieur, l’installation d’un système de chauffage et de ventilation décarboné, la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux usées ainsi que l’amélioration de la sécurité incendie (incluant pour la partie incendie le B76, bâtiment mitoyen du B84). L’objectif est de sécuriser, moderniser et optimiser la performance énergétique du bâtiment B84.
Interne identificatiecode: 2025_MP_RENO B84_1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
Aanvullende classificatie (cpv): 45400000 Afwerking van gebouwen
5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Aéroport de Liège, B84
Stad: Grâce-Hollogne
Postcode: 4460
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Land: België
Aanvullende informatie: BATIMENT 84
5.1.3 Geraamde duur
Looptijd: 230 Dag
5.1.4 Verlenging
Maximumaantal verlengingen: 0
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Le soumissionnaire joindra une liste des principaux marchés de travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années (réception provisoire et/ou réception définitive des travaux octroyée au cours des 5 dernières années, à compter de la date d’ouverture des offres du présent marché).Niveau(x) minimal(aux): La présentation de minimum trois références de travaux similaires, c’est-à-dire portant sur la rénovation de bâtiment industriel. Ces références devront comprendre des travaux de gros œuvre, parachèvement et HVAC/électricité. Le montant des travaux de chaque référence devra être de minimum 600.000 € Ces références seront complétées par une fiche signalétique indiquant obligatoirement : o L’adresse du chantier o L’année d’intervention o Une description des travaux réalisés o Le montant HTVA des travaux o Les coordonnées du maître de l’ouvrage
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 5
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prix
Categorie van het gunningscriterium drempel: Gewicht (punten, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 90
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Note méthodologique
Categorie van het gunningscriterium drempel: Gewicht (punten, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 10
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:
5.1.11 Aanbestedingsstukken
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 05/06/2025 17:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 180 Dag
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: NA
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen
Rechtsvorm die moet worden aangenomen door een combinatie van inschrijvers aan wie een opdracht wordt gegund: NA
Financiële regeling: NA
Financiële regeling: NA
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Conseil d'Etat -
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: LIEGE AIRPORT BUSINESS PARK S.A. -
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: LIEGE AIRPORT BUSINESS PARK S.A. -
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: LIEGE AIRPORT BUSINESS PARK S.A.
Registratienummer: BE 0824.466.247
Postadres: Rue de l'aéroport, 50
Stad: Grâce-Hollogne
Postcode: 4460
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Land: België
Contactpunt: Laurane SOTTIAUX
E-mail: _hidden_@liegeairport.com
Telefoon: +32 474633512
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
8.1 ORG-0002
Officiële naam: Conseil d'Etat
Registratienummer: BE 0931814266
Postadres: Rue de la Science 33
Stad: Bruxelles
Postcode: 1040
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
E-mail: _hidden_@conseildetat.be
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
8.1 ORG-0003
Officiële naam: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen / Anvers
Postcode: 2000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
E-mail: _hidden_@liegeairport.comѴ">info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten
Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: a9531307-ad8a-471b-b660-7b0ea4a7c45a - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 11/04/2025 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 11/04/2025 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Frans