N. 1099498 - PPP093-3098/5360/MT-PO/2025-3098 (e025161d-c061-487a-8e0a-df7e3f37bea3) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
dinsdag 5 augustus 2025
Onderwerp: Réhabilitation de l'ancien "Blokker"
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Beknopte beschrijving
: Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants :
- Démolition du bâtiment situé côté rue de l’Esplanade + démolition des annexes situées entre le bâtiment principal situé côté rue de l’Esplanade et le bâtiment principal situé côté Grand-Rue + rénovation lourde (phase 1) du bâtiment situé côté Grand-Rue
- installation de chantier sur le terrain dégagé + accès par la rue de l’Esplanade + rénovation du bâtiment « Grand-Rue » + construction des annexes situées au niveau Grand-Rue
- construction d’un nouveau bâtiment « Esplanade » avec occupation limitée de l’espace public sur la rue de l’Esplanade (+ retour de l’installation de chantier dans le parking niveau rue de l’Esplanade dès que la dalle sur rez est construite)
- fin de la rénovation lourde (phase 2) du bâtiment « Grand-Rue » avec occupation limitée de l’espace public Grand-Rue.
Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges.
Les travaux sont subventionnés dans le cadre de la rénovation urbaine. Dans ce cadre, il est impératif que le décompte final soit approuvé avant le 31 août 2028.
Versies
| Publicatie datum | NO_DOC_EXT | Relatie | Versie |
|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | f4055ed2-979e-4212-b3c4-d8414c843e1f | e025161d-c061-487a-8e0a-df7e3f37bea3 | 1 |
| 24/06/2025 | 1085acae-39ae-4c39-b914-458044bfec4e | e025161d-c061-487a-8e0a-df7e3f37bea3 | 3 |
| 20/06/2025 | 37d8df46-df15-4cd6-887b-99ea4d77bde3 | e025161d-c061-487a-8e0a-df7e3f37bea3 | 2 |
| 30/05/2025 | 71f7c6e3-dc83-44b3-99ca-913e67b4cb79 | e025161d-c061-487a-8e0a-df7e3f37bea3 | 1 |
Criterias
AWARD
LOT-0001
cost (100) - Prix
LOT-0001
cost (100) - Prix
Extracten
België: Bouwen van multifunctionele gebouwen
Réhabilitation de l'ancien "Blokker"
Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Ville d'Arlon
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Réhabilitation de l'ancien "Blokker"
Beschrijving: Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : - Démolition du bâtiment situé côté rue de l’Esplanade + démolition des annexes situées entre le bâtiment principal situé côté rue de l’Esplanade et le bâtiment principal situé côté Grand-Rue + rénovation lourde (phase 1) du bâtiment situé côté Grand-Rue - installation de chantier sur le terrain dégagé + accès par la rue de l’Esplanade + rénovation du bâtiment « Grand-Rue » + construction des annexes situées au niveau Grand-Rue - construction d’un nouveau bâtiment « Esplanade » avec occupation limitée de l’espace public sur la rue de l’Esplanade (+ retour de l’installation de chantier dans le parking niveau rue de l’Esplanade dès que la dalle sur rez est construite) - fin de la rénovation lourde (phase 2) du bâtiment « Grand-Rue » avec occupation limitée de l’espace public Grand-Rue. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Les travaux sont subventionnés dans le cadre de la rénovation urbaine. Dans ce cadre, il est impératif que le décompte final soit approuvé avant le 31 août 2028.
Identificatiecode van de procedure: 7011bf35-c291-4a7e-b914-c00ff887062b
Interne identificatiecode: PPP093-3098/5360/MT-PO/2025-3098
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45211350 Bouwen van multifunctionele gebouwen
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Land: België
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Land: België
2.1.4 Algemene informatie
Aanvullende informatie: Personne de contact pour toutes informations administratives et techniques relatives à la passation du marché : Jacques DAVIN - avenue Victor-Tesch 29, 6700 Arlon - Tél : 063/23 56 40 - _hidden_@larcheclaire.be FORUM Toute question relative au présent marché sera posée exclusivement par le biais du « forum » attenant à l’avis de marché accessible sur le site : https://publicprocurement.be L’adjudicateur répond via le forum et publie un avis rectificatif s’il y a lieu. Il se réserve le droit de ne pas répondre aux questions pour lesquelles la réponse figure dans les documents du marché. L'adjudicateur publie les réponses au fur et à mesure et au plus tard 6 jours calendrier avant la date limite de la réception des offres fixée dans l'avis de marché, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. VISITE DES LIEUX A2.12 Visite des lieux et séance d’information Séance d’information : pas prévue. Visite des lieux : le soumissionnaire visite les lieux concernés afin d’appréhender toutes les conditions particulières d’exécution du présent marché. Une visite des lieux est organisée préalablement à la remise des offres uniquement sur rendez-vous à prendre par mail ou par téléphone avec Jacques DAVIN, auteur de projet. Téléphone : 0495/57 58 54 Email : _hidden_@larcheclaire.be La visite des lieux est obligatoire sous peine de nullité de l’offre. Le soumissionnaire reconnaît à la suite de cette visite : Avoir reçu toutes les informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue et les particularités du marché ; Avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution. Suite à la visite des lieux, le soumissionnaire ne peut arguer de problèmes dus aux accès et à l’implantation des lieux pour demander modification des prix remis, ni pour justifier des retards éventuels. Toute remarque éventuelle doit être faite sur le forum/communiquée à la personne de contact. Une attestation est remise après la visite est jointe à l’offre déposée. Elle est signée par le délégué de l’adjudicateur et elle mentionne l’identité du soumissionnaire et celle du délégué de l’adjudicateur. En cas de visite obligatoire, l’absence d’attestation dans le dossier d’offre, sans préjudice de l'article 66, §3 de la [Loi 2016-06-17], est une cause d’irrégularité substantielle.
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
5. Perceel
5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001
Titel: Réhabilitation de l'ancien "Blokker"
Beschrijving: Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : - Démolition du bâtiment situé côté rue de l’Esplanade + démolition des annexes situées entre le bâtiment principal situé côté rue de l’Esplanade et le bâtiment principal situé côté Grand-Rue + rénovation lourde (phase 1) du bâtiment situé côté Grand-Rue - installation de chantier sur le terrain dégagé + accès par la rue de l’Esplanade + rénovation du bâtiment « Grand-Rue » + construction des annexes situées au niveau Grand-Rue - construction d’un nouveau bâtiment « Esplanade » avec occupation limitée de l’espace public sur la rue de l’Esplanade (+ retour de l’installation de chantier dans le parking niveau rue de l’Esplanade dès que la dalle sur rez est construite) - fin de la rénovation lourde (phase 2) du bâtiment « Grand-Rue » avec occupation limitée de l’espace public Grand-Rue. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Les travaux sont subventionnés dans le cadre de la rénovation urbaine. Dans ce cadre, il est impératif que le décompte final soit approuvé avant le 31 août 2028.
Interne identificatiecode: MT-PO/2025-3098_1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45211350 Bouwen van multifunctionele gebouwen
5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Rue Paul Reuter, 8
Stad: Arlon
Postcode: 6700
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Land: België
Aanvullende informatie: Ville d'Arlon
5.1.3 Geraamde duur
Looptijd: 900 Dag
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prix
Categorie van het gunningscriterium drempel: Gewicht (punten, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 100
5.1.11 Aanbestedingsstukken
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/06/2025 11:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 150 Dag
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 30/06/2025 11:00 +02:00
Plaats: Offres électroniques
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Conseil d'Etat
Informatie over de termijnen voor beroep: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Conseil d'Etat
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: ATELIER D'ARCHITECTURE L'ARCHE CLAIRE srl
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Conseil d'Etat
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Ville d'Arlon
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Ville d'Arlon
Registratienummer: 0206.524.876
Postadres: Rue Paul Reuter, 8
Stad: Arlon
Postcode: 6700
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Land: België
Contactpunt: Marianne STEVART
E-mail: _hidden_@arlon.be
Telefoon: +32 63245664
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
8.1 ORG-0002
Officiële naam: ATELIER D'ARCHITECTURE L'ARCHE CLAIRE srl
Registratienummer: 0899.063.801
Postadres: Avenue Victor Tesch, 29
Stad: ARLON
Postcode: 6700
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Land: België
Contactpunt: Jacques DAVIN
E-mail: _hidden_@larcheclaire.be
Telefoon: +32 63235640
Fax: +32 63228173
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
8.1 ORG-0003
Officiële naam: Conseil d'Etat
Registratienummer: 0931.814.266
Postadres: Rue de la Science 33
Stad: Bruxelles
Postcode: 1040
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
E-mail: _hidden_@larcheclaire.beѴ">info@conseildetat.be
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
8.1 ORG-0004
Officiële naam: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen / Anvers
Postcode: 2000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
E-mail: _hidden_@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten
Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 71f7c6e3-dc83-44b3-99ca-913e67b4cb79 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 30/05/2025 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 30/05/2025 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Frans