Beknopte beschrijving : PREAMBULE Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la rénovation du site Falemprise. Ce projet sera mis en oeuvre au moyen de 3 marchés publics distincts : Marché 1 : Rénovation énergétique du bâtiment Falemprise (marché PILOTE) Marché 2 : Travaux d’aménagement paysagers du bâtiment Falemprise (marché piloté par le marché 1) o Lot 1 : Abords du batiment de Falemprise o Lot 2 : Construction de pavillons d’accueil  Marché 3 : Cheminement intérieur (marché piloté par le marché 1)  Le marché 3 sera organisé sous la forme d’un marché "Design & Build", intégrant à la fois la conception et l’exécution des travaux. Le marché 1 pilote les marchés 2 et 3. A ce stade, aucun marché n’a été attribué. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le Marché 2 relatif aux travaux d’aménagement paysagers du bâtiment Falemprise. Point d’attention : Le Pouvoir Adjudicateur ne disposant pas des fonds propres nécessaires au financement du marché, l’attribution du marché est conditionnée à l’accord explicite du pouvoir subsidiant pour le financement du présent marché. Il est donc expressément fait état que le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de motiver la non-attribution en raison de refus de subvention. DESCRIPTION Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Marché de travaux en 2 lots ayant pour objet les travaux d’aménagement paysagers du bâtiment Falemprise : - Lot 1 : Abords du batiment de Falemprise (lot piloté par le marché 1) - Lot 2 : Construction de pavillons d’accueil (lot piloté par le marché 1) Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Rue de Falemprise, 2 à 5630 CERFONTAINE Code CPV : - Lot 1 : 45112700-2 – Travaux d'aménagement paysager - Lot 2 : 45000000-7 – Travaux de construction Numéro de marché : 2022/035-I-B (Marché 2) Tous les matériaux à mettre en oeuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2.91). Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Mission de pilotage : Voy. A2.94. Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par le Plan de Relance Wallon (PRW). Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Délais : Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire doit impérativement avoir lieu avant le 31/10/2026. En effet, le pouvoir subsidiant exige en termes de délais que la réception des ouvrages et le décompte final du chantier soient effectués au plus tard pour la fin de l’année 2026. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).