N. 1706689 - PPP0GJ-674/6201/2026-674 (8cdff1f3-4592-4f7d-99ae-68dcc2f90862) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
zondag 16 augustus 2026
Onderwerp: PDC 2 : Marché 1 - Rénovation des Façades, création du Local Techniques, création des trémies, étanchéité des zones enterrées et égouttage enterré
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Beknopte beschrijving
: Le marché faisant l’objet du présent Cahier Spécial des Charges concerne :
· La rénovation et démolition d’une partie des façades de la petite aile du Chr de Huy
· La création d’un mur photovoltaïque ;
· La rénovation complète de la cage d’escalier et de son accès ;
· La création d’un local technique en toiture ainsi que la rénovation complète de cette toiture ;
· La création de 2 trémies techniques traversant tout le bâtiment ;
· La création du réseau d’eau de pluie ;
· La protection et démolition de certaine partie de la façade enterrée ;
· La création d’un réseau d’égouttage enterré pour les eaux du laboratoire, les eaux pluviales,
les eaux noires et grise ;
· L’installation d’une citerne de rétention ;
· Le raccordement du nouveau réseau au pertuis existant dans la rue ;
· La réalisation d’un bardage sur les Bow Windows de la façade sud ;
Versies
| Publicatie datum | NO_DOC_EXT | Relatie | Versie |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | a03d8cec-692b-405a-990f-3356c478444a | 8cdff1f3-4592-4f7d-99ae-68dcc2f90862 | 2 |
| 03/08/2026 | c4ba7380-aa44-4246-b50c-d2e13287f591 | 8cdff1f3-4592-4f7d-99ae-68dcc2f90862 | 1 |
Criterias
SELECTION
LOT-0001
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Niveau(x) minimal(aux): o Lot 1 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 6.000.000 EUR. o Lot 2 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 750.000 EUR. o Lot 3 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 500.000 EUR.
LOT-0001
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Niveau(x) minimal(aux): o Lot 1 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 6.000.000 EUR. o Lot 2 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 750.000 EUR. o Lot 3 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 500.000 EUR.
SELECTION
LOT-0001
- Pour démontrer qu’il dispose des ressources humaines et techniques et de l’expérience nécessaires pour exécuter le marché et donc pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit démontrer qu’il a exécuté 2 marchés similaires à celui objet du présent marché au cours des 5 dernières années à compter de la date de publication de l’avis de marché, à l’entière satisfaction du client. Ces marchés devront avoir été réceptionnés au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché. Niveau(x) minimal(aux): Lot 1 : - 1 marché de travaux de gros-oeuvre dont le montant atteint un minimum de 3.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). - 1 marché de travaux de parachèvements dont le montant atteint un minimum de 1.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 2 : - 1 marché de travaux en HVAC dont le montant atteint un minimum de 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 3 : - 1 marché de travaux d’installation électrique dont le montant atteint minimum 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…).
LOT-0001
- Pour démontrer qu’il dispose des ressources humaines et techniques et de l’expérience nécessaires pour exécuter le marché et donc pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit démontrer qu’il a exécuté 2 marchés similaires à celui objet du présent marché au cours des 5 dernières années à compter de la date de publication de l’avis de marché, à l’entière satisfaction du client. Ces marchés devront avoir été réceptionnés au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché. Niveau(x) minimal(aux): Lot 1 : - 1 marché de travaux de gros-oeuvre dont le montant atteint un minimum de 3.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). - 1 marché de travaux de parachèvements dont le montant atteint un minimum de 1.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 2 : - 1 marché de travaux en HVAC dont le montant atteint un minimum de 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 3 : - 1 marché de travaux d’installation électrique dont le montant atteint minimum 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…).
SELECTION
LOT-0001
- Agréation et enregistrement des entrepreneurs: o Pour le lot 1 : de la catégorie D, estimée en classe 6 o Pour le lot 2 : de la sous-catégorie D16-D17-D18, estimée en classe 3 o Pour le lot 3 : de la sous-catégorie P1, estimée en classe 2 Pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit : - Soit disposer au minimum d’une agréation correspondant à la catégorie susvisée et la classe doit correspondre au montant de l’offre remise par le Soumissionnaire. - Soit fournir la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. - Soit disposer d’un dossier dont il ressort que le Soumissionnaire satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
LOT-0001
- Agréation et enregistrement des entrepreneurs: o Pour le lot 1 : de la catégorie D, estimée en classe 6 o Pour le lot 2 : de la sous-catégorie D16-D17-D18, estimée en classe 3 o Pour le lot 3 : de la sous-catégorie P1, estimée en classe 2 Pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit : - Soit disposer au minimum d’une agréation correspondant à la catégorie susvisée et la classe doit correspondre au montant de l’offre remise par le Soumissionnaire. - Soit fournir la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. - Soit disposer d’un dossier dont il ressort que le Soumissionnaire satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
SELECTION
LOT-0001
- Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
LOT-0001
- Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
AWARD
LOT-0001
cost (100) - Prix
LOT-0001
cost (100) - Prix
SELECTION
LOT-0002
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Niveau(x) minimal(aux): o Lot 1 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 6.000.000 EUR. o Lot 2 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 750.000 EUR. o Lot 3 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 500.000 EUR.
LOT-0002
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Niveau(x) minimal(aux): o Lot 1 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 6.000.000 EUR. o Lot 2 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 750.000 EUR. o Lot 3 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 500.000 EUR.
SELECTION
LOT-0002
- Pour démontrer qu’il dispose des ressources humaines et techniques et de l’expérience nécessaires pour exécuter le marché et donc pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit démontrer qu’il a exécuté 2 marchés similaires à celui objet du présent marché au cours des 5 dernières années à compter de la date de publication de l’avis de marché, à l’entière satisfaction du client. Ces marchés devront avoir été réceptionnés au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché. Niveau(x) minimal(aux): Lot 1 : - 1 marché de travaux de gros-oeuvre dont le montant atteint un minimum de 3.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). - 1 marché de travaux de parachèvements dont le montant atteint un minimum de 1.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 2 : - 1 marché de travaux en HVAC dont le montant atteint un minimum de 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 3 : - 1 marché de travaux d’installation électrique dont le montant atteint minimum 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…).
LOT-0002
- Pour démontrer qu’il dispose des ressources humaines et techniques et de l’expérience nécessaires pour exécuter le marché et donc pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit démontrer qu’il a exécuté 2 marchés similaires à celui objet du présent marché au cours des 5 dernières années à compter de la date de publication de l’avis de marché, à l’entière satisfaction du client. Ces marchés devront avoir été réceptionnés au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché. Niveau(x) minimal(aux): Lot 1 : - 1 marché de travaux de gros-oeuvre dont le montant atteint un minimum de 3.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). - 1 marché de travaux de parachèvements dont le montant atteint un minimum de 1.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 2 : - 1 marché de travaux en HVAC dont le montant atteint un minimum de 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 3 : - 1 marché de travaux d’installation électrique dont le montant atteint minimum 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…).
SELECTION
LOT-0002
- Agréation et enregistrement des entrepreneurs: o Pour le lot 1 : de la catégorie D, estimée en classe 6 o Pour le lot 2 : de la sous-catégorie D16-D17-D18, estimée en classe 3 o Pour le lot 3 : de la sous-catégorie P1, estimée en classe 2 Pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit : - Soit disposer au minimum d’une agréation correspondant à la catégorie susvisée et la classe doit correspondre au montant de l’offre remise par le Soumissionnaire. - Soit fournir la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. - Soit disposer d’un dossier dont il ressort que le Soumissionnaire satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
LOT-0002
- Agréation et enregistrement des entrepreneurs: o Pour le lot 1 : de la catégorie D, estimée en classe 6 o Pour le lot 2 : de la sous-catégorie D16-D17-D18, estimée en classe 3 o Pour le lot 3 : de la sous-catégorie P1, estimée en classe 2 Pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit : - Soit disposer au minimum d’une agréation correspondant à la catégorie susvisée et la classe doit correspondre au montant de l’offre remise par le Soumissionnaire. - Soit fournir la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. - Soit disposer d’un dossier dont il ressort que le Soumissionnaire satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
SELECTION
LOT-0002
- Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
LOT-0002
- Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
AWARD
LOT-0002
cost (100) - Prix
LOT-0002
cost (100) - Prix
SELECTION
LOT-0003
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Niveau(x) minimal(aux): o Lot 1 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 6.000.000 EUR. o Lot 2 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 750.000 EUR. o Lot 3 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 500.000 EUR.
LOT-0003
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Niveau(x) minimal(aux): o Lot 1 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 6.000.000 EUR. o Lot 2 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 750.000 EUR. o Lot 3 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 500.000 EUR.
SELECTION
LOT-0003
- Pour démontrer qu’il dispose des ressources humaines et techniques et de l’expérience nécessaires pour exécuter le marché et donc pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit démontrer qu’il a exécuté 2 marchés similaires à celui objet du présent marché au cours des 5 dernières années à compter de la date de publication de l’avis de marché, à l’entière satisfaction du client. Ces marchés devront avoir été réceptionnés au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché. Niveau(x) minimal(aux): Lot 1 : - 1 marché de travaux de gros-oeuvre dont le montant atteint un minimum de 3.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). - 1 marché de travaux de parachèvements dont le montant atteint un minimum de 1.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 2 : - 1 marché de travaux en HVAC dont le montant atteint un minimum de 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 3 : - 1 marché de travaux d’installation électrique dont le montant atteint minimum 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…).
LOT-0003
- Pour démontrer qu’il dispose des ressources humaines et techniques et de l’expérience nécessaires pour exécuter le marché et donc pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit démontrer qu’il a exécuté 2 marchés similaires à celui objet du présent marché au cours des 5 dernières années à compter de la date de publication de l’avis de marché, à l’entière satisfaction du client. Ces marchés devront avoir été réceptionnés au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché. Niveau(x) minimal(aux): Lot 1 : - 1 marché de travaux de gros-oeuvre dont le montant atteint un minimum de 3.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). - 1 marché de travaux de parachèvements dont le montant atteint un minimum de 1.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 2 : - 1 marché de travaux en HVAC dont le montant atteint un minimum de 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 3 : - 1 marché de travaux d’installation électrique dont le montant atteint minimum 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…).
SELECTION
LOT-0003
- Agréation et enregistrement des entrepreneurs: o Pour le lot 1 : de la catégorie D, estimée en classe 6 o Pour le lot 2 : de la sous-catégorie D16-D17-D18, estimée en classe 3 o Pour le lot 3 : de la sous-catégorie P1, estimée en classe 2 Pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit : - Soit disposer au minimum d’une agréation correspondant à la catégorie susvisée et la classe doit correspondre au montant de l’offre remise par le Soumissionnaire. - Soit fournir la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. - Soit disposer d’un dossier dont il ressort que le Soumissionnaire satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
LOT-0003
- Agréation et enregistrement des entrepreneurs: o Pour le lot 1 : de la catégorie D, estimée en classe 6 o Pour le lot 2 : de la sous-catégorie D16-D17-D18, estimée en classe 3 o Pour le lot 3 : de la sous-catégorie P1, estimée en classe 2 Pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit : - Soit disposer au minimum d’une agréation correspondant à la catégorie susvisée et la classe doit correspondre au montant de l’offre remise par le Soumissionnaire. - Soit fournir la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. - Soit disposer d’un dossier dont il ressort que le Soumissionnaire satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
SELECTION
LOT-0003
- Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
LOT-0003
- Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
AWARD
LOT-0003
cost (100) - Prix
LOT-0003
cost (100) - Prix
Extracten
België: Bouwwerkzaamheden
PDC 2 : Marché 1 - Rénovation des Façades, création du Local Techniques, création des trémies, étanchéité des zones enterrées et égouttage enterré
Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Centre Hospitalier Régional de Huy
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Gezondheid
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: PDC 2 : Marché 1 - Rénovation des Façades, création du Local Techniques, création des trémies, étanchéité des zones enterrées et égouttage enterré
Beschrijving: Le marché faisant l’objet du présent Cahier Spécial des Charges concerne : · La rénovation et démolition d’une partie des façades de la petite aile du Chr de Huy · La création d’un mur photovoltaïque ; · La rénovation complète de la cage d’escalier et de son accès ; · La création d’un local technique en toiture ainsi que la rénovation complète de cette toiture ; · La création de 2 trémies techniques traversant tout le bâtiment ; · La création du réseau d’eau de pluie ; · La protection et démolition de certaine partie de la façade enterrée ; · La création d’un réseau d’égouttage enterré pour les eaux du laboratoire, les eaux pluviales, les eaux noires et grise ; · L’installation d’une citerne de rétention ; · Le raccordement du nouveau réseau au pertuis existant dans la rue ; · La réalisation d’un bardage sur les Bow Windows de la façade sud ;
Identificatiecode van de procedure: 95080d2e-eeac-4a53-bcd4-839f4ec69058
Interne identificatiecode: PPP0GJ-674/6201/2026-674
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Huy (BE331)
Land: België
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Huy (BE331)
Land: België
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Huy (BE331)
Land: België
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Huy (BE331)
Land: België
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.5 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Maximumaantal percelen waarop één inschrijver kan inschrijven: 3
Voorwaarden van het contract:
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver kan worden gegund: 3
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aanbestedingsstuk
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Gros-oeuvre, Parachèvement, Stabilité, Egouttage et Logistique
Beschrijving: Gros-oeuvre, Parachèvement, Stabilité, Egouttage et Logistique
Interne identificatiecode: 2026-674_1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 45262700 Verbouwingswerkzaamheden
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Huy (BE331)
Land: België
Aanvullende informatie:
5.1.3 Geraamde duur
Looptijd: 400 Dag
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
5.1.9 Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Niveau(x) minimal(aux): o Lot 1 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 6.000.000 EUR. o Lot 2 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 750.000 EUR. o Lot 3 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 500.000 EUR.
Criterium: Referenties voor gespecificeerde werken
Beschrijving van het selectiecriterium: Pour démontrer qu’il dispose des ressources humaines et techniques et de l’expérience nécessaires pour exécuter le marché et donc pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit démontrer qu’il a exécuté 2 marchés similaires à celui objet du présent marché au cours des 5 dernières années à compter de la date de publication de l’avis de marché, à l’entière satisfaction du client. Ces marchés devront avoir été réceptionnés au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché. Niveau(x) minimal(aux): Lot 1 : - 1 marché de travaux de gros-oeuvre dont le montant atteint un minimum de 3.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). - 1 marché de travaux de parachèvements dont le montant atteint un minimum de 1.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 2 : - 1 marché de travaux en HVAC dont le montant atteint un minimum de 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 3 : - 1 marché de travaux d’installation électrique dont le montant atteint minimum 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…).
Criterium: Andere economische of financiële eisen
Beschrijving van het selectiecriterium: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: o Pour le lot 1 : de la catégorie D, estimée en classe 6 o Pour le lot 2 : de la sous-catégorie D16-D17-D18, estimée en classe 3 o Pour le lot 3 : de la sous-catégorie P1, estimée en classe 2 Pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit : - Soit disposer au minimum d’une agréation correspondant à la catégorie susvisée et la classe doit correspondre au montant de l’offre remise par le Soumissionnaire. - Soit fournir la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. - Soit disposer d’un dossier dont il ressort que le Soumissionnaire satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
Criterium: Andere economische of financiële eisen
Beschrijving van het selectiecriterium: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prix
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 100
5.1.11 Aanbestedingsstukken
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Cautionnement (5 % du montant initial du lot (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 25/09/2026 10:00 +02:00
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 240 Dag
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 25/09/2026 10:00 +02:00
Plaats: Centre Hospitalier Régional de Huy - Service Marchés Publics & Investissements
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Conseil d'Etat
Informatie over de termijnen voor beroep: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Conseil d'Etat
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Centre Hospitalier Régional de Huy
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Conseil d'Etat
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Centre Hospitalier Régional de Huy
5.1 Perceel: LOT-0002
Titel: HVAC, Sanitaire, Fluides Médicaux
Beschrijving: HVAC, Sanitaire, Fluides Médicaux
Interne identificatiecode: 2026-674_2
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Huy (BE331)
Land: België
Aanvullende informatie:
5.1.3 Geraamde duur
Looptijd: 400 Dag
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
5.1.9 Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Niveau(x) minimal(aux): o Lot 1 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 6.000.000 EUR. o Lot 2 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 750.000 EUR. o Lot 3 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 500.000 EUR.
Criterium: Referenties voor gespecificeerde werken
Beschrijving van het selectiecriterium: Pour démontrer qu’il dispose des ressources humaines et techniques et de l’expérience nécessaires pour exécuter le marché et donc pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit démontrer qu’il a exécuté 2 marchés similaires à celui objet du présent marché au cours des 5 dernières années à compter de la date de publication de l’avis de marché, à l’entière satisfaction du client. Ces marchés devront avoir été réceptionnés au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché. Niveau(x) minimal(aux): Lot 1 : - 1 marché de travaux de gros-oeuvre dont le montant atteint un minimum de 3.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). - 1 marché de travaux de parachèvements dont le montant atteint un minimum de 1.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 2 : - 1 marché de travaux en HVAC dont le montant atteint un minimum de 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 3 : - 1 marché de travaux d’installation électrique dont le montant atteint minimum 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…).
Criterium: Andere economische of financiële eisen
Beschrijving van het selectiecriterium: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: o Pour le lot 1 : de la catégorie D, estimée en classe 6 o Pour le lot 2 : de la sous-catégorie D16-D17-D18, estimée en classe 3 o Pour le lot 3 : de la sous-catégorie P1, estimée en classe 2 Pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit : - Soit disposer au minimum d’une agréation correspondant à la catégorie susvisée et la classe doit correspondre au montant de l’offre remise par le Soumissionnaire. - Soit fournir la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. - Soit disposer d’un dossier dont il ressort que le Soumissionnaire satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
Criterium: Andere economische of financiële eisen
Beschrijving van het selectiecriterium: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prix
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 100
5.1.11 Aanbestedingsstukken
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Cautionnement (5 % du montant initial du lot (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 25/09/2026 10:00 +02:00
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 240 Dag
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 25/09/2026 10:00 +02:00
Plaats: Centre Hospitalier Régional de Huy - Service Marchés Publics & Investissements
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Conseil d'Etat
Informatie over de termijnen voor beroep: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Conseil d'Etat
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Centre Hospitalier Régional de Huy
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Conseil d'Etat
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Centre Hospitalier Régional de Huy
5.1 Perceel: LOT-0003
Titel: Electricité générale
Beschrijving: Electricité générale
Interne identificatiecode: 2026-674_3
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Huy (BE331)
Land: België
Aanvullende informatie:
5.1.3 Geraamde duur
Looptijd: 400 Dag
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
5.1.9 Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Niveau(x) minimal(aux): o Lot 1 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 6.000.000 EUR. o Lot 2 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 750.000 EUR. o Lot 3 : Un chiffre d’affaires global moyen de minimum 500.000 EUR.
Criterium: Referenties voor gespecificeerde werken
Beschrijving van het selectiecriterium: Pour démontrer qu’il dispose des ressources humaines et techniques et de l’expérience nécessaires pour exécuter le marché et donc pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit démontrer qu’il a exécuté 2 marchés similaires à celui objet du présent marché au cours des 5 dernières années à compter de la date de publication de l’avis de marché, à l’entière satisfaction du client. Ces marchés devront avoir été réceptionnés au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché. Niveau(x) minimal(aux): Lot 1 : - 1 marché de travaux de gros-oeuvre dont le montant atteint un minimum de 3.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). - 1 marché de travaux de parachèvements dont le montant atteint un minimum de 1.000.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 2 : - 1 marché de travaux en HVAC dont le montant atteint un minimum de 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…). Lot 3 : - 1 marché de travaux d’installation électrique dont le montant atteint minimum 500.000 € HTVA. Les travaux auront été exécutés dans le secteur de la santé (hôpitaux, Maisons de repos…).
Criterium: Andere economische of financiële eisen
Beschrijving van het selectiecriterium: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: o Pour le lot 1 : de la catégorie D, estimée en classe 6 o Pour le lot 2 : de la sous-catégorie D16-D17-D18, estimée en classe 3 o Pour le lot 3 : de la sous-catégorie P1, estimée en classe 2 Pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit : - Soit disposer au minimum d’une agréation correspondant à la catégorie susvisée et la classe doit correspondre au montant de l’offre remise par le Soumissionnaire. - Soit fournir la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. - Soit disposer d’un dossier dont il ressort que le Soumissionnaire satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
Criterium: Andere economische of financiële eisen
Beschrijving van het selectiecriterium: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prix
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 100
5.1.11 Aanbestedingsstukken
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Cautionnement (5 % du montant initial du lot (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 25/09/2026 10:00 +02:00
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 240 Dag
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 25/09/2026 10:00 +02:00
Plaats: Centre Hospitalier Régional de Huy - Service Marchés Publics & Investissements
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Conseil d'Etat
Informatie over de termijnen voor beroep: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Conseil d'Etat
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Centre Hospitalier Régional de Huy
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Conseil d'Etat
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Centre Hospitalier Régional de Huy
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Centre Hospitalier Régional de Huy
Registratienummer: 0237224881
Postadres: Rue des Trois Ponts, 2
Stad: Huy
Postcode: 4500
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Huy (BE331)
Land: België
Contactpunt: Cédric Guffens
E-mail: _hidden_@chrh.be
Telefoon: +32 85277076
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
8.1 ORG-0002
Officiële naam: Conseil d'Etat
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Rue de la Science, 33
Stad: Bruxelles
Postcode: 1040
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
E-mail: _hidden_@conseildetat.be
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
8.1 ORG-0003
Officiële naam: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen / Anvers
Postcode: 2000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
E-mail: _hidden_@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten
Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: c4ba7380-aa44-4246-b50c-d2e13287f591 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 03/08/2026 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 03/08/2026 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Frans